Condizioni generali di montaggio

Eseguiamo lavori di montaggio esclusivamente alle condizioni che seguono, salvo diverso accordo espresso in forma scritta. Le condizioni generali del Committente non sono per noi vincolanti, neppure qualora non vi ci opponiamo. La prestazione di montaggio comprende l'installazione dell'impianto da noi fornito nonché l'istruzione delle persone indicate dal Committente che saranno successivamente preposte all'uso e alla manutenzione dell'impianto.

Le nostre indicazioni circa l'inizio e la durata del montaggio sono approssimative e non vincolanti. Sono escluse penali per ritardo e pretese di risarcimento del danno per ritardata esecuzione dei montaggi. Eventi di forza maggiore e disfunzioni operative di qualsiasi genere, sciopero e serrata ci autorizzano a prorogare il periodo di montaggio; ove necessario, in tali casi abbiamo altresì facoltà di rinunciare all'incarico in tutto o in parte. In tal caso non sorge alcun diritto di indennizzo a favore del Committente.

Le nostre offerte di montaggio sono senza impegno. Un ordine conferito si considera accettato solo con la nostra conferma scritta. Abbiamo facoltà di incaricare, in tutto o in parte, ditte terze dell'esecuzione dei lavori di montaggio.

Le nostre fatture sono esigibili e pagabili al netto immediatamente dopo il ricevimento. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Fatturiamo in base alle nostre tariffe di volta in volta vigenti, vale a dire al momento dell'esecuzione del montaggio, per retribuzione, indennità di trasferta, viaggio di andata e ritorno nonché per maggiorazioni (lavoro straordinario, lavoro festivo); a tal fine le ore di viaggio, di attesa e di tragitto valgono come ore di lavoro.

Qualora nel singolo caso siano stati convenuti espressamente e per iscritto prezzi fissi, tali prezzi fissi sono soggetti alle seguenti riserve:

Il Committente è tenuto in ogni caso a farsi carico, a proprie spese, e a mettere tempestivamente a disposizione:

All'inizio dei lavori di montaggio le parti di fornitura necessarie devono trovarsi sul posto; tutti i lavori preliminari devono essere completati, in modo che l'installazione possa iniziare subito dopo l'arrivo dei montatori e i lavori possano essere eseguiti senza ritardi. Qualora in cantiere, senza nostra colpa, si verifichino circostanze che impediscano un montaggio spedito, il Committente è tenuto a sostenere tutti i costi per i tempi di attesa e per gli eventuali viaggi dei montatori che si rendessero necessari.

Al termine del montaggio, il Committente è tenuto ad attestare ai montatori, secondo scienza e coscienza, l'orario di lavoro sui rapporti di lavoro. Qualora la verifica e l'attestazione vengano omesse, il Committente perde in tale misura il diritto di contestare il prospetto dei costi.

Immediatamente dopo l'ultimazione degli impianti, il Committente è tenuto a verificarli e a collaudarli. I vizi di montaggio devono essere denunciati per iscritto entro 2 settimane dal termine dei lavori. Gli errori evidenti, in particolare gli scostamenti dalle misure prescritte, devono essere contestati al più tardi il giorno del termine del montaggio. Ove necessario, prima della messa in funzione deve essere eseguita una prova di carico. Non rispondiamo dei danni derivanti dall'omissione di tale verifica.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente a noi. Le cambiali vengono accettate solo in base ad accordo espresso, con addebito delle spese di sconto di volta in volta vigenti. In caso di accettazione di cambiali su piazze secondarie o sull'estero non assumiamo alcun impegno per la tempestiva presentazione e per il protesto. Tutti i costi che ne derivano sono a carico dell'acquirente. Gli accrediti relativi a cambiali e assegni si intendono sempre salvo buon fine, con valuta del giorno in cui possiamo disporre del controvalore.

Le merci fornite restano di nostra proprietà, anche dopo il pagamento del prezzo d'acquisto, fino al saldo integrale delle nostre fatture di montaggio. Anche in costanza di riserva di proprietà, l'acquirente sopporta il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito della merce.

Qualora il Committente sia un imprenditore commerciale a pieno titolo (Vollkaufmann), il foro competente è, indipendentemente dal valore della controversia, l'Amtsgericht Karlsruhe.

Per quanto non diversamente disciplinato nelle presenti disposizioni, si considerano convenute in via integrativa le condizioni della VOB nella versione più recente.